图书内容简介

“法律随身查系列”丛书自2007年初出版以来，受到了读者的广泛好评，其中一些品种多次重印。随着这两年国家法律法规大规模的清理和修订，我们也在原书基础上修订改版，全新推出了图表速查版。
新版的随身查系列继续秉持小巧便携的设计理念，采用独特的口袋书开本，每个分册都精心选取该领域最核心的现行有效法规，体现最新的立法动态，为您查找法规、学法用法提供最大的便利!
本书的最大特点在于“速查法条”和“延伸法条”。
1．图表速查。在每本书的最前面都提炼了若干重要法律知识点的实用速查图表，依据书中收录的重点法律法规条文内容总结归纳而成，方便读者迅速查找重点问题。
2．关联脚注。为了实现法条之间相互的衔接适用。脚注中所有关联法条都注明了在书中的页码，一些法律适用的解释性批复与答复的内容也作为脚注附在相关法条之后，便于读者更深入地理解法律。

图书目录

实用图表速查
　1．合同的形式
　2．合同的成立与生效
　3．合同的无效以及可变更、可撤销合同的具体情形
　4．合同约定不明情况下的处理
　5．合同的解除
　6．合同的违约责任
　7．公民的民事行为能力
　8．担保合同无效，担保人民事责任的承担和追偿
　9．标的物提存后的通知义务
　10．产品责任
　11．定金罚则适用若干情形
　12．涉外民事案件中认定主体民事行为能力适用法律的规定
　13．特殊情形下的诉讼时效
　14．计算机软件著作权的归属
　15．商品房买卖中房屋质量问题处理原则
　16．电力企业和用户之间的损害赔偿责任
　17．房屋租赁合同
　18．建设工程施工合同无效的法律后果
　19．法律对实际竣工日期争议处理的规定
　20．建设工程施工合同的付款时间
　21．民用航空运输中旅客改变航程的具体处理规定
　22．铁路运输中收货人逾期领取货物、包裹、行李的相关规定
　23．科技成果转化相关权益的归属
　24．委托代理
　25．土地使用权出让合同
一、综合
　中华人民共和国合同法
　（1999年3月15日）
　最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）
　（1999年12月19日）
　最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）
　（2009年4月24日）
　最高人民法院关于正确适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）服务党和国家的工作大局的通知
　（2009年4月27日）
　妥处合同纠纷保障经济平稳较快发展——最高人民法院研究室负责人就合同法解释（二）答记者问
　（2009年6月8日）
　有必要在整个民事领域承认事实合同——最高人民法院研究室负责人详解合同法解释（二）
　（2009年6月8日）
　最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定
　（2007年7月23日）
　最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见
　（2009年7月7日）
　妥善审理合同纠纷案件 维护市场正常交易秩序——最高人民法院民二庭负责人就《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》答记者问
　（2009年7月15日）
二、买卖合同
三、租赁合同
四、担保合同
五、借款合同
六、赠与合同
七、房地产合同
八、建设工程合同
九、技术合同
十、保险合同
十一、运输合同
本书共439页